设计施工合同

设计施工合同

在人们愈发重视契约的社会中，合同的地位越来越不容忽视，它也是实现专业化合作的纽带。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是小编收集整理的设计施工合同，欢迎大家分享。

委托人（甲方）：

代表人：

设计人（乙方）：

设计证书等级：

为了明确责任，完成甲方___________________项目的建筑设计任务，根据《_____》的相关规定，甲乙双方就相关事宜进行磋商，现就相关事宜达成如下协议，以便共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：

2、设计规模：

3、建设地点：

4、承包方式：

二、设计根据

三、甲方的义务

1、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

2、在工程开工前，甲方应组织有关施工单位与乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

3、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件。

4、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改。

5、甲方应按合同规定的时间支付设计费。

四、乙方的义务

1、________年_______月______日以前，乙方必须在向甲方交付设计草图。

2、________年_______月______日以前，乙方须向甲方提交设计效果图。

3、________年_______月______日以前，乙方须向甲方交付施工图设计文件。

4、乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件，设计标准，技术规范，规程，定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。

5、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。

6、设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改。

五、设计变更

1、甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按_________元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。

2、原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

3、甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付定金、设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时终止合同关系。

六、设计费

1、本合同的设计费暂定为______________元。

2、订立合同当天，甲方应向乙方交付设计费的20％，作为定金，合同履行后，定金抵作设计费。

3、乙方向甲方提交平面设计草图方案后_________天内，甲方应向乙方支付_________％的设计费。

4、乙方向甲方提交设计效果图后_________天内，甲方应向乙方支付_________％的设计费。

5、乙方向甲方提交施工设计图时，甲方应向乙方结清全部设计费。

七、保密

1、未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。若须在本工程的关联项目上使用，须经乙方同意。

2、甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

八、违约责任

1、由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日_________元计算增付设计费。

2、甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，甲方应向乙方偿付相当于设计费的_________％的违约金，_________元。

3、由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误_________天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_________％的违约金（甲方可在设计费中扣除）。

4、因乙方设计原因导致工程返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。

九、其它

1、本合同在双方代表签字后生效，全部设计任务完成后失效。

2、本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份；送_______工程所在地建设单位留存_______份

3、在合同履行中发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。

4、本合同如有未尽事宜，双方共同协商，协商一致作出的补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。

甲方：

地址：

代表人：

合同签订地：

合同履行地：

签订时间：________年_______月______日

甲方：

地址：

负责人：

合同签订地：

合同履行地：

签订时间：________年_______月______日

建设单位(甲方)：

审查机构(乙方)：

甲方委托乙方承担 工程的施工图设计文件审查工作，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列法规和文件签订：

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。

1.2《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》。

1.3国家及地方有关建设工程设计文件施工图审查法规和规章。

1.4建设工程批准文件。

第二条 本合同涉及项目的情况：

2.1工程名称:

2.2设计单位资质等级

2.3勘察单位:资质等级

2.4项目概况:

2.5工程造价: ；

2.6初设(方案)批准时间:

第三条 乙方对甲方提交的施工图进行以下内容的审查：

3.1建筑 结构 给排水 电气 道路

3.2是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计；

3.3地基处理及结构设计的安全性、合理性；

3.4是否达到规定的设计深度要求；

3.5是否按照建设工程标准强制性条文进行设计；

3.6建筑面积计算结果是否符合有关规定。

第四条 审查机构应在本合同签订后的十五个工作日内向建设 ……此处隐藏17406个字……行：_____________。

账号：_____________。

四、双方的权利与义务

（一）甲方

1、要求乙方选派合格的设计人员进行施工图设计。

2、要求乙方按合同约定提供合格的施工图文件。

3、要求乙方对不符合工程建设强制性标准、规范和约定要求的设计文件限期整改；不得要求乙方违反国家法律、法规和有关工程设计规范、标准进行设计。

4、负责及时向乙方提供有关工程设计所需的确切资料（包括初步设计文件资料、设计任务书、用地红线图与地形图、政府有关批文与规定），并对所提交资料及文件的完整性、正确性及时效性负责。

5、组织本施工图设计的会审，根据评审结论要求乙方进行完善补充。

6、负责组织设计部门与设备商之间设计条件对接会。

7、为方便乙方顺利完成工作提供必要的工作条件和安全环境。

（二）乙方

1、按国家规定和约定的设计标准、规范、规程、定额进行工程设计，严格审核设计文件，并按约定的进度、质量交付设计文件。

2、按照设计任务书所规定的内容和深度进行设计，不得随意更改设计内容和另立项目重复收费。

3、不得超越设计资质证书规定的等级和业务范围承接业务。

4、委派相关专业的设计人员参加施工图设计的会审、协调会议以及工程验收工作，并及时完善和优化设计方案。

5、根据甲方要求委派现场设计代表进行设计交底，配合施工，解决施工过程中有关设计问题。

6、对甲方、施工单位、监理单位提出的工程设计文件中存在的问题，应及时提出处理意见或解决方案。

7、除有特殊要求的建筑材料、专用设备和工艺生产线外，乙方在设计文件中不得指定生产厂、供应商。

8、工程设计应保证工程的安全性能，满足施工安全操作和防护的需要，采用有利于环境保护、提高能效的设计方案。

9、乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

10、未经甲方书面同意，不得擅自将合同项下的设计业务转委托。

五、设计变更

1、甲方因下列原因可以进行设计变更，甲方根据需要进行设计变更，或者所提交资料作较大修改，设计人应及时修改设计、出图和办理相关手续。因变更造成乙方设计文件交付日期延误的，交付期相应顺延，需返工修改设计的，甲方应按乙方实际工作量支付返工费。

（1）超出设计任务书范围变更设计项目、规模、标准、条件；

（2）提交的基础资料错误并作较大修改；

2、乙方因下列原因可以进行设计变更，因变更增加的设计费用由乙方承担。

（1）设计质量不符合技术标准、规范和约定要求的；

（2）设计遗漏、错误、设计深度不够。

（3）在设计任务书范围内，由于乙方原因导致需优化设计方案。

3、因一方原因造成设计变更的，变更方应提出设计变更书面申请，甲方对设计变更申请及理由进行审查批准。

六、保密

1、在合同履行期间，乙方所获得的一切原始资料、信息及相关工作成果属甲方所有，乙方负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露；

2、对乙方所有的技术成果权，甲方负有保密义务。未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用。不得擅自向第三方扩散、转让。

七、合同变更、解除

1、合同经双方协商一致，可以变更或解除。变更或解除协议应采用书面形式。

2、出现下列情形之一的，一方可以解除合同，但应向对方发出书面解除通知。合同的解除不影响各方解除合同前依法享有的权利和承担的义务：

（1）给甲方造成损失拒不赔偿的；

（2）对甲方提出的合理要求拒不履行的；

（3）擅自将合同项下的设计业务转委托；

（4）其它：

八、违约责任

1、甲方未按期提供有关基础资料，致使乙方无法进行设计的，设计文件交付日期相应顺延。

2、甲方无正当理由逾期支付设计费，每逾期一日，按银行同期贷款利率向乙方支付违约金。

3、乙方未按期交付设计文件及有关资料的，每逾期一日，乙方应向甲方支付设计费_____________‰的违约金（甲方可在设计费中扣除）。

4、乙方交付的设计文件不符合约定质量和规范要求的，乙方应向甲方支付设计费_____________%的违约金（甲方可在设计费中扣除）。

5、由于设计遗漏、错误等原因使工程出现质量问题，给甲方或第三人造成损失的，由乙方承担责任。乙方除免收受损失部分的设计费外，应赔偿甲方或第三方因此遭受的损失。

6、乙方未履行合同其他义务或履行义务不符合约定的，应承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

九、争议的解决办法

1、在本合同履行过程中发生争议时，甲乙双方应及时协商解决。

2、如协商不成，可选择下列第（2）种方式解决：

（1）提交/（仲裁机构名称）申请仲裁，适用该仲裁机构的仲裁规则，仲裁地点在_____________；

（2）依法向人民法院提起诉讼。

十、其它

1、本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖合同专用章（公章）后生效。

2、本合同一式陆份，甲方执四份，乙方执两份，各份合同具有同等效力。

3、合同附件及补充协议是合同组成部分，具有与本合同同等的法律效力。如附件与本文不一致，以本文为准；如补充协议与本文不一致，以补充协议为准。

4、甲方下达的“燃气工程设计委托书”为本合同附件。

5、其它：_____________。

（以下无正文）

甲方：（盖章）_____________

法定代表人：_____________

授权代表：（签字）_____________

签订日期：_____________年_____________月_____________日

住所地：_____________

联系电话/传真：_____________

邮政编码：_____________

开户行：_____________

账号：_____________

乙方：（盖章）_____________

法定代表人：_____________

授权代表：（签字）_____________

签订日期：_____________年_____________月_____________日

住所地：_____________

联系电话/传真：_____________

邮政编码：_____________

开户行：_____________

帐号：_____________